Términos y Condiciones

Términos y Condiciones
Condiciones Generales de Entrega y Pago.

Artículo 1
General

1. Si las presentes Condiciones Generales de Venta, Entrega y Pago forman parte de la oferta y de los acuerdos relativos a la entrega de productos por parte del vendedor, todas las disposiciones de estas condiciones se aplicarán entre las partes, salvo que ambas se hayan apartado expresamente por escrito.

2. En estas condiciones, también se aplican las siguientes definiciones:

el vendedor: cualquier persona que haga referencia a estas condiciones en su oferta; el contratista;
el comprador: la persona a la que se dirige la oferta mencionada; el cli

Artículo 2
Oferta

Ninguna oferta del vendedor es vinculante.

Artículo 3
Precio

1. Los presupuestos se basan siempre en los factores de precio de coste aplicables en el momento de la compra o el pedido, como precios de las materias primas, impuestos especiales, etc., y son válidos en tienda o taller. El presupuesto tendrá una validez de dos semanas tras el envío por parte del vendedor, siempre que los precios de las materias primas no fluctúen más del 5 %. Si los precios de las materias primas varían más del 5 %, el presupuesto se recalculará y se volverá a presentar para su aprobación.

2. Si, después de la fecha de celebración del contrato, uno o más factores de precio de coste aumentan, incluso si esto ocurre debido a circunstancias previsibles, el vendedor tendrá derecho a aumentar el precio acordado en consecuencia. Sin embargo, este derecho no se mantendrá durante las seis semanas siguientes a la fecha de celebración del contrato.

Artículo 4.
Derechos de Propiedad Intelectual

Todos los derechos de autor y demás derechos de propiedad intelectual pertenecen al contratista, a menos que las partes hayan acordado lo contrario por escrito.
El contratista se reserva expresamente todos los derechos de propiedad intelectual sobre los documentos, materiales, información, descripciones de productos, imágenes, diseños, etc. proporcionados.
El cliente no está autorizado a explotar ni reproducir los documentos, materiales, información, productos, descripciones de productos, imágenes, diseños, etc. mencionados en el párrafo 2.
El contratista lanza una colección de joyería bajo su propio nombre y línea de joyería, Sublime Elements. Esta colección se ofrece a través del sitio web y el estudio.
Los derechos de propiedad intelectual sobre todos los productos y servicios fabricados por el contratista pertenecen al contratista.
Todos los diseños y dibujos son propiedad del contratista, incluso después de la entrega del producto. El contratista tiene derecho en todo momento a reproducir diseños y dibujos, venderlos a terceros o utilizarlos en su publicidad. La información proporcionada en catálogos, en el sitio web, dibujos, dimensiones y pesos, y materiales similares tiene como único fin ofrecer una visión general. No se derivarán derechos de esta información a menos que esté expresamente incluida en un acuerdo celebrado por las partes.

Artículo 5
Plazo de Entrega

1. El plazo de entrega comienza en la última de las siguientes fechas:

Fecha de celebración del contrato;

Fecha en la que el vendedor recibe los documentos, datos, permisos, etc., necesarios para la ejecución del pedido;

Fecha en la que el vendedor recibe las cantidades que el comprador, según lo acordado en el contrato, debe abonar por adelantado antes del inicio de la obra.

2. Si se ha acordado una fecha o semana de entrega, el plazo de entrega será el comprendido entre la fecha de celebración del contrato y la fecha o semana de entrega.

3. El plazo de entrega se basa en las condiciones laborales aplicables en el momento de la celebración del contrato y en la entrega puntual de los materiales pedidos por el vendedor para la ejecución de la obra. Si se produce un retraso ajeno al vendedor debido a un cambio en las condiciones laborales mencionadas anteriormente o a que los materiales pedidos a tiempo para la ejecución de la obra no se entregan a tiempo, el plazo de entrega se ampliará según corresponda.

4. El producto se considerará entregado dentro del plazo de entrega cuando esté listo para la transferencia de propiedad al comprador, o al menos pueda ponerse bajo su control, esté listo y se le haya notificado al comprador.

5. El mero hecho de que se exceda el plazo de entrega no constituye automáticamente un incumplimiento del contrato por parte del vendedor. Siempre se requerirá una nueva notificación de incumplimiento del contrato.

6. El incumplimiento del plazo de entrega no faculta al comprador para realizar o encargar la realización de trabajos para cumplir el contrato sin una orden judicial.

Artículo 6
Transferencia de Riesgo y Propiedad

1. Inmediatamente después de que el producto se considere entregado, según lo dispuesto en el Artículo 5, apartado 4, el comprador asumirá el riesgo de todos los daños directos e indirectos que puedan derivarse de este producto o a través de él, salvo que estos daños sean imputables a culpa del vendedor. El vendedor tendrá derecho a vender la mercancía transcurridos seis meses desde la entrega del producto y a abonar el precio de venta, deduciendo cualquier cantidad adeudada por el comprador.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y en el Artículo 5, apartado 4, la propiedad del producto solo se transferirá al comprador cuando se le hayan abonado íntegramente todas las cantidades adeudadas por este al vendedor derivadas de las entregas o los trabajos, incluidos los intereses y las costas.

Artículo 7
Pago

1. El importe adeudado al vendedor deberá abonarse inmediatamente tras la finalización de los servicios, salvo acuerdo en contrario.

2. Todos los pagos deberán efectuarse en la oficina del vendedor o en una cuenta designada por este, sin deducción alguna por liquidación, salvo acuerdo en contrario.

3. Si el comprador no paga dentro del plazo acordado, incurrirá en mora y el vendedor, sin necesidad de requerimiento de pago, tendrá derecho a cobrarle intereses desde la fecha de vencimiento a una tasa de 4 puntos porcentuales superior al tipo de descuento de pagarés del Banco de España, incluyendo todas las costas judiciales y extrajudiciales.

Artículo 8
Reclamaciones y Garantía

1. Las reclamaciones por defectos visibles deberán presentarse inmediatamente después de su descubrimiento, pero a más tardar 14 días después de la entrega efectiva de la mercancía. Las reclamaciones por defectos invisibles deberán presentarse inmediatamente después de su descubrimiento, pero a más tardar 14 días después del vencimiento del plazo de garantía mencionado en los apartados 2 y 3. Si se superan los plazos mencionados, cualquier reclamación contra el vendedor por los defectos en cuestión prescribirá. Las acciones legales a este respecto deberán interponerse en el plazo de un año desde la presentación oportuna de la reclamación, bajo pena de caducidad.

2. Sin perjuicio de las restricciones que se establecen a continuación, el vendedor garantiza tanto la integridad del producto que suministra como la calidad de los materiales utilizados y/o suministrados para su fabricación, durante un plazo de seis meses a partir de la entrega, de conformidad con el artículo 5, apartado 4, salvo que se haya acordado expresamente un plazo diferente, y excluyendo los defectos visibles.

3.- La garantía no cubre defectos derivados, total o parcialmente, de:

el incumplimiento por parte del comprador de las instrucciones de operación y mantenimiento o un uso distinto al previsto;

el desgaste normal;

el montaje, la instalación o la reparación por parte de terceros, incluido el comprador;

la aplicación de cualquier normativa gubernamental relativa a la naturaleza o calidad de los materiales utilizados;

los materiales o bienes utilizados en consulta con el comprador;

los materiales proporcionados por el comprador al vendedor para su procesamiento;

los materiales, bienes, métodos y construcciones, siempre que se apliquen según las instrucciones expresas del comprador, así como los materiales y bienes suministrados por o en nombre del comprador;

las piezas adquiridas por el vendedor a terceros, siempre que estos no hayan otorgado una garantía al vendedor. 4. Si el comprador incumple alguna obligación derivada del contrato celebrado con el vendedor o de cualquier contrato relacionado, o no la cumple de forma correcta o oportuna, el vendedor no estará obligado por ninguna garantía con respecto a estos contratos.

Artículo 10
Fuerza Mayor

Se entiende por fuerza mayor, según se define en estos términos y condiciones, cualquier circunstancia ajena al control del vendedor, incluso si se hubiera impedido de forma permanente o temporal en el momento de la celebración del contrato, así como, en la medida en que no se hayan incluido ya, guerra, amenaza de guerra, guerra civil, disturbios, huelgas, cierres patronales, dificultades de transporte, incendios y otras perturbaciones graves de la actividad del vendedor o de sus proveedores.

Artículo 11
Litigios

1. Para los litigios derivados de ofertas o contratos a los que se aplican estas condiciones generales, será competente el tribunal del distrito donde resida el vendedor.

2. Si un litigio, como se menciona en el apartado 1, es de la competencia exclusiva del tribunal de distrito, solo este podrá resolverlo.